DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 14193 18 de diciembre, 2013 DCA-3257 Ingeniero Cristian Vargas Calvo Director Ejecutivo Consejo Nacional de Vialidad FAX: 2281-3314 y 2253-3584 Estimado señor: Asunto: Se concede la autorización para variar el objeto, precio y plazo del contrato de obra “Construcción de la nueva carretera San Carlos, Sección Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia)”, al amparo del artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, cuya variación es por un monto de $43.449.446,95 y un plazo de 571 días calendario.- Damos respuesta a la solicitud de autorización remitida a este órgano contralor por parte de la Administración, representada por medio del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), cuyo objeto es la modificación al contrato señalado en el Asunto de este oficio, gestión que se plantea con fundamento en lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así, se procede a atender su oficio No. DIE-01-13-3685, que corresponde a autorización para modificar vía adenda No. 6, el objeto, monto y plazo del contrato de obra “Construcción de la nueva carretera San Carlos, Sección Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia)”. Se advierte que aún cuando se han suscrito varias adendas al contrato en mención, este órgano contralor solo ha aprobado aquellas que en ejercicio de sus competencias, le ha correspondido. I. Antecedentes •••• Mediante el oficio No. DIE-01-13-1791 del 05 de junio del 2013, el CONAVI requirió al órgano contralor, autorización para modificar el objeto, monto y plazo del contrato de obra “Construcción de la nueva carretera San Carlos, Sección Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia)”, variación por un monto total de $43.449.446,95, la cual en su momento se respaldó en la propuesta de dos órdenes de modificación (identificada ...

DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 14090 17 de diciembre, 2013 DCA-3237 Ministro Leonardo Garnier Rímolo Ministerio de Educación Pública San José, frente al Hospital San Juan de Dios, Edificio Rofas Fax: 2233-6027, ext 4082 Estimado señor: Asunto: En forma condicionada, se autoriza al Ministerio de Educación prorrogar 183 rutas de transporte de estudiantes para el curso lectivo del año 2014, por un monto de hasta ¢5,535,574,490.00 y se autoriza prorrogar por un año el Modelo Sustitutivo de contratación estipulado en el Reglamento del Programa de Transporte Estudiantil en los Centros Educativos Públicos (Decreto Ejecutivo No.35675-MEP). Se atiende su oficio No. DM-1601-11-2013 del 15 de noviembre de 2013, recibido en esta Contraloría General, el día 19 del mismo mes y año por medio del cual solicita autorización para: 1) Prorrogar 183 rutas de transporte estudiantil para el curso lectivo de 2011, 2) Prorrogar del Modelo Sustitutivo de contratación estipulado en el Reglamento del Programa de Transporte Estudiantil en los Centros Educativos Públicos (Decreto Ejecutivo Nº 35675-MEP). Dicho oficio, a petición de este órgano contralor, es ampliado mediante documento DPE-DTE- 3397-2013 recibido el pasado 4 de diciembre del año en curso. I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 1. Que durante el curso lectivo 2013, el Ministerio de Educación Pública (MEP), contrató 183 rutas de transporte estudiantil, operando bajo la modalidad de “rutas adjudicadas”, sustentadas en la autorización dada por esta Contraloría General mediante oficio DCA 0086 de fecha 14 de enero del 2013 y la resolución del Despacho del Ministro de Educación N° 460-2013 DTE. 2. Que la autorización que se plantea, se sustenta en diversos objetivos sociales que fundamentan la actividad del transporte estudiantil gratuito de la c ...

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 13717 11 de diciembre, 2013 DCA-3181 Señor Ing. Eduardo Lezama Fernández Subgerente General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Fax: 2290-2867 Estimado señor: Asunto: Se autoriza la modificación de las condiciones bajo las cuales se autorizó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que realice un procedimiento de contratación directa concursada para el “Diseño, suministro, instalación, puesta en marcha, operación y transferencia tecnológica de siete sistemas de remoción de arsénico”, por un monto de mil millones de colones (¢1.000.000.000,00). Nos referimos a su oficio No. SGG-2013-1082 de fecha 28 de noviembre de 2013, recibido en esta oficina el 02 de diciembre, por medio del cual solicita nuestra autorización para ampliar el plazo máximo para la realización del procedimiento de contratación directa concursada para el “Diseño, suministro, instalación, puesta en marcha, operación y transferencia tecnológica de siete sistemas de remoción de arsénico”, hasta al menos el 28 de enero de 2014, así como para ampliar el monto máximo a adjudicar a la suma de mil seiscientos millones de colones (¢1.600.000.000,00). I.-Justificación de la solicitud y antecedentes: Mediante su gestión se solicita autorizar a ese Instituto para ampliar el plazo máximo para la realización del procedimiento de contratación directa concursada para el “Diseño, suministro, instalación, puesta en marcha, operación y transferencia tecnológica de siete sistemas de remoción de arsénico”, hasta al menos el 28 de enero de 2014. Indica que en el oficio No. 10309 (DCA-2366) se atendió positivamente la gestión de ese Instituto para modificar el plazo de la autorización hasta el día 12 de diciembre de 2013, a efectos de contar con la mayor cantidad de ofertas posibles y con plazos ad ...

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 12809 20 de noviembre, 2013 DCA-2939 Señor Jorge Rodríguez Bogle Viceministro de Gestión Estratégica Ministerio de Justicia y Paz Fax: 2222-1417, ó 2257-4122 Estimado señor: Asunto: Se autoriza la modificación al contrato 045-2010 suscrito entre el Ministerio de Justicia y Paz y Central de Servicios PC S.A., alquiler equipo de cómputo, por un plazo adicional de 6 meses, y por un monto de US$241.916,40, según Licitación Pública 2010LN-000027-78300, y se exime del refrendo contralor la adenda 2 que se confeccionará al efecto. Nos referimos a su oficio VGE-1427-2013 del 6 de noviembre presente año, mediante el cual se solicita la autorización referida en el asunto. I. Antecedentes y justificaciones. 1) Se tramitó la Licitación Pública 2010LN-000027-78300, alquiler de 660 microcomputadoras marca Dell, modelo Optiplex 980 MT, la cual se adjudicó (ítem 1) a favor de Central de Servicios PC S.A., por un plazo de un año, con opción de prórroga automática por períodos iguales y hasta por un máximo de tres años, por un monto de US$389.426,40, a razón de US$49.17 mensual por máquina (ver folios 827 al 848 del expediente administrativo). 2) El referido acto de adjudicación fue apelado por Componentes El Orbe S.A., y la División Jurídica de esta Contraloría General mediante R-DJ-470-2010 de las 11 horas del 10 de setiembre de 2010, rechazó de plano tal recurso por improcedencia manifiesta (ver folios 895 al 902 del expediente de apelación). 3) Mediante contrato 045-2010 suscrito por las partes el 1 de octubre de 2010, se formaliza la contratación del alquiler de microcomputadoras, el cual fue refrendado por esta División mediante oficio 11630 (DCA-0692) del 26 de noviembre de 2010 (ver folios 951 al 965 del expediente administrativo). 4) La Proveeduría del Ministerio, mediante resolución 0062-2012 de las 14 horas del 19 de a ...

R-DCA-703-2013 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las nueve horas del siete de noviembre del dos mil trece.---------- Diligencias de aclaración y adición interpuestas por la empresa Componentes El Orbe S.A. con relación a la resolución R-DCA-674-2013 de las trece horas del veinticinco de octubre de dos mil trece, que resolvió declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000007-13801 promovida por el Ministerio de Hacienda (Proveeduría Institucional) para el “Mantenimiento de hardware y software para continuidad de las operaciones tecnológicas”-------------------- RESULTANDO I. Mediante la resolución R-DCA-674-2013 de las 13:00 horas del veinticinco de octubre de dos mil trece, esta División de Contratación Administrativa, declaró sin lugar el recurso de objeción interpuesto en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000007-13801 promovida por el Ministerio de Hacienda para el mantenimiento de hardware y software para continuidad de las operaciones tecnológicas. ---------------------------------------------------------- II. Dicha resolución fue notificada a la sociedad de cita en fecha 29 de octubre del año en curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Mediante escrito presentado vía fax ante esta Contraloría General el 31 de octubre de 2013, Componentes el Orbe S.A. presentó en forma incompleta documento de diligencias de aclaración y adición. En fecha 1 de noviembre de 2013, entregó a esta División el documento original y completo. -------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS DILIGENCIAS DE ADICION Y ACLARACION. El artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que dentro de los tres días hábile ...

DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 11887 01 de noviembre de 2013 DCA-2721 Ingeniero Eduardo Lezama Fernández Subgerente General Acueductos y Alcantarillados Fax 2242-5433 Estimado señor: Asunto: Se autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que realice una contratación directa concursada para la ejecución de órdenes de suspensión y reconexión de servicios de agua potable en el Gran Área Metropolitana, por un plazo de nueve meses, por un monto mensual de ¢39.930.000,00, para un total de ¢359.370,000.00. Damos respuesta a su oficio n° SGG-2013-845 del 15 de octubre de 2013. I. Antecedentes y justificación de la solicitud 1. Que la Administración promovió la licitación pública número 2012LN-000010-PRI para la contratación de ejecución de ordenes de suspensión y reconexión de servicios de agua potable en el Gran Área Metropolitana, en el cual resultó adjudicataria la empresa Constructora C&L Hermanos, S.A. 2. Esta Contraloría General por medio de la resolución R-DCA-319-2013 anuló el acto de adjudicación y las ofertas de las empresas Intec Internacional, S.A. y Constructora C&L Hermanos, S.A. fueron descalificadas técnicamente. 3. La Administración declaró infructuosa la licitación pública número 2012LN-000010-PRI. 4. La Administración previendo el plazo del trámite final de la licitación 2012LN-000010-PRI procedió a tramitar la contratación directa número 2013CDM-000014PRM por un plazo de tres meses, cuya adjudicataria fue la empresa Proyectos Turbina, S.A. 2 5. Esta Contraloría General, con ocasión de una solicitud de contratación directa con la empresa Proyectos Turbina, S.A., autorizó a que se contratara a la empresa por el plazo de tres meses (oficio 08744 DCA-2023 del 23 de agosto de 2013). 6. Esta Contraloría General mediante la resolución R-DCA-545-2013, declaró sin lugar el re ...

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 11627 28 de octubre, 2013 DCA-2661 Señor Dr. Orlando Urrox Torres Director General a.i. HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS Fax: 2223-3280 Estimado señor: Asunto: Se autoriza la modificación de las condiciones bajo las cuales se autorizó al Hospital Nacional de Niños a realizar un procedimiento de contratación directa concursado para la adquisición de “Equipo de angiografía y remodelación de la sala de hemodinamia del Servicios de Cardiología” por un monto de hasta un millón de dólares. (US $1.000.000,00). Nos referimos a su oficio No. DG-1662-2013 de fecha 11 de octubre de 2013, recibido en esta oficina el 15 de octubre, por medio del cual solicita ampliación del plazo para emitir el acto de adjudicación de la compra directa 2013CD-000575-2103, complementado mediante oficio DG 1706- 13 del 17 de octubre de 2013, recibido el día 18 de octubre. I.-Justificación de la solicitud: De acuerdo con lo dispuesto en nuestro oficio No. 09985 (DCA-2302) del 23 de setiembre de 2013, este Despacho concedió autorización al Hospital Nacional de Niños a realizar un procedimiento de contratación directa concursado para la adquisición de “Equipo de angiografía y remodelación de la sala de hemodinamia del Servicios de Cardiología” por un monto de hasta un millón de dólares. (US $1.000.000,00). Ahora bien, la autorización conferida quedó condicionada, entre otros aspectos, a lo establecido en el punto sexto que indica: “Se le deberá dar prioridad a este procedimiento a efectos de que el HNN cuente con la sustitución del equipo requerido a la mayor brevedad posible, debiendo dictarse el respectivo acto de adjudicación dentro del plazo de un mes y medio calendario contado a partir del día siguiente a la notificación del presente oficio.” Sin embargo, según se indica en su misiva, una vez realizada la visita ...

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio Nº 11433 22 de octubre, 2013 DCA-2615 Licenciado Hermes Alvarado Salas Gerente General BN VITAL OPC S.A. Estimado señor: Asunto: Se otorga autorización a BN Vital OPC S.A. para que contrate en forma directa los servicios de seguridad y vigilancia para el edificio Cartagena con la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A., por un plazo máximo de 87 días hábiles. Damos respuesta a su oficio BNV-GG-427-2013 de fecha 25 de setiembre del año en curso, mediante el cual solicita a esta Contraloría General prorrogar el plazo de la autorización para los servicios de seguridad para el Edificio Cartagena, sede de BN Vital OPC S.A., dada en los oficios No. 12363 (DCA-2759) del 16 de noviembre del 2012 y No.8422 (DCA-1922) del 14 de agosto del 2013. II.. AAnntteecceeddeenntteess yy jjuussttiiffiiccaacciioonneess ddee llaa ssoolliicciittuudd:: Mediante el oficio No. 12363 (DCA-2759) del 16 de noviembre del 2012, esta División otorgó una autorización a BN Vital OPC S.A. para que contratara en forma directa los servicios de seguridad y vigilancia para el edificio Cartagena con la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A. Dicha autorización se dio por un plazo máximo de tres meses, plazo en el cual la Administración debía tramitar y tener adjudicado el nuevo procedimiento de licitación. Mediante el oficio No. 1828 (DCA-410) del 20 de febrero del 2013, esta División otorgó una nueva autorización a BN Vital OPC S.A. para que contratara en forma directa los servicios de seguridad y vigilancia para el edificio Cartagena con la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A. Dicha autorización se dio por un plazo máximo de tres meses, plazo en el cual la Administración debía tener concluida la licitación. Mediante el oficio No. 4014 (DCA-914) del 25 de abril del 2013, esta División otor ...

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 11325 18 de octubre de 2013 DCA-2595 MBA Javier Vargas Tencio Gerente General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) Fax: 2242-5031 Estimado señor: Asunto: Se prórroga la autorización concedida por medio del oficio 09283 (DCA-2126) del 11 de setiembre del 2012, para que el ICAA realice la permuta con Kimberly-Clark Costa Rica Limitada de papel en desuso para reciclar a cambio de productos de higiene suministrados por dicha empresa, por un plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente oficio. Nos referimos a su oficio GG-2013-01331 del 23 de setiembre del 2013, recibido en esta Contraloría General el 24 de setiembre siguiente y complementado por medio del oficio GG-2013-1399 del 10 de octubre de los corrientes, mediante los cuales solicita la autorización de esta División para efectos de prorrogar el contrato de permuta suscrito con Kimberly-Clark Costa Rica Limitada y esa Institución autorizado mediante el oficio 09283 (DCA-2126) del 11 de setiembre del 2012. I. Antecedentes y justificaciones. 1) Por medio del oficio 07759 (DCA-2302) de 31 de julio del 2008 esta Contraloría General autorizó la permuta con Kimberly Clark Limitada, de acuerdo con la cual esa Institución entregaría papel en desuso a cambio de productos de higiene. 2) Mediante el oficio 02523 (DJ-1017-2010) de 16 de marzo del 2010, se autorizó prorrogar por un año a partir del día siguiente a la notificación de dicho oficio el contrato de permuta suscrito con Kimberly-Clark Costa Rica Limitada y esa Institución autorizado originalmente mediante oficio 07759 (DCA-2302) de 31 de de julio del 2008 condicionado a lo señalado en este oficio. 3) A través del oficio 08011 (DJ-3310) del 20 de agosto de 2010, se atiende consulta sobre el contrato de permuta con Kimberly-Clark Costa Rica Limitada y se adiciona ...

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al contestar refiérase al oficio No. 11176 15 de octubre del 2013 DCA-2563 Señor Gerardo Antonio Rojas Barrantes Alcalde Municipal Municipalidad del Cantón de Flores Telfax: 2265-0875 Estimado señor: Asunto: Se rechaza la solicitud de autorización a la Municipalidad del Cantón de Flores para realizar una prórroga de 2 meses a los contratos suscritos entre la Municipalidad y las empresas Propiedades Naranjo S.A. (Línea 1) y Berthier EBI de Costa Rica S.A. (Línea 2) para la “Recolección, transporte, disposición y tratamiento final de los desechos sólidos del cantón de Flores, correspondientes a las categorías residencial, públicos, religiosos, comerciales e industriales”, producto de la Licitación Pública No. 2009LN-000001-01. Tampoco se autoriza una nueva contratación con sustento en el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por no ser competencia de esta Contraloría; ni se autoriza contratación directa de conformidad con lo establecido en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Nos referimos a su oficio AMF-CE-938-2013 de fecha 2 de octubre del 2013, recibido en la misma fecha en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. I. Antecedentes y justificación La Municipalidad del Cantón de Flores, en adelante la Municipalidad, señala que mediante sesión ordinaria 251-2013, se tomo el acuerdo 2667-2013 del Concejo Municipal en donde se adjudicó la Licitación Pública 2013LN-000002-01 a WPP Continental de Costa Rica S.A. y a Berthier EBI de Costa Rica S.A., cuyo contrato se remitió en fecha 4 de octubre del 2013 a la Contraloría General a fin de que sea refrendado. Ahora bien, manifiesta la Municipalidad que en la actualidad el servicio de recolección, transporte, disposición y tratamiento fi ...